Тендеры и конкурсные торги / Бурятия / Недвижимость / земля

14-11-2019

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 1) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 (капитальный ремонт крыши); 2) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 (капитальный ремонт крыши и системы электроснабжения); 3) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 4) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 (капитальный ремонт крыши и системы электроснабжения); 5) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 6) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 7) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 8) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 (капитальный ремонт системы электроснабжения) (#43451133)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Бурятия
Город проведения закупки/тендера: Улан-Удэ
Сумма контракта: 11 930 651 рублей
Организатор торгов: НО Фонд капитального ремонта
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Сведения о процедуре
ИД процедуры
Тип процедуры
Открытый аукцион в электронной форме
Номер процедуры
200200000021900180
Наименование процедуры
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 1) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 (капитальный ремонт крыши); 2) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 (капитальный ремонт крыши и системы электроснабжения); 3) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 4) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 (капитальный ремонт крыши и системы электроснабжения); 5) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 6) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 7) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 (капитальный ремонт системы электроснабжения); 8) Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 (капитальный ремонт системы электроснабжения)
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет»
http://utp.sberbank-ast.ru/GKH
Предмет электронного аукциона
Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
ИД Региона
Регион
Республика Бурятия
Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении процедуры
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea615/view/common-info.html?regNumber=200200000021900180
Объекты закупки
Виды услуг и (или) работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ
Код
Название вида работ
1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
7 Ремонт крыши
Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с ч.2 ст. 166 Жилищного кодекса
Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с ч.2 ст. 166 Жилищного кодекса
Виды работ в соответствии с ч.2 ст.166 Жилищного кодекса РФ
Код
Название вида работ
Другие виды услуг и (или) работ в соответствии с НПА субъекта РФ
Название вида работ
Сведения о нормативном правовом акте субъекта РФ, в котором установлен перечень дополнительных видов работ по капитальному ремонту
Сведения об организаторе
Полное наименование организации
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
ИНН
0326522362
КПП
032601001
Почтовый адрес организации
670000, Бурятия, Улан-Удэ, Толстого, дом 23
Адрес электронной почты
zakupki@fondkr03.ru
Номер контактного телефона
7-3012-222743-128
Контактное лицо
Контактное лицо
Фамилия
ЦЫрендашиева
Имя
Мария
Отчество
Александровна
График проведения
Дата и время начала срока подачи заявок на участие
14.11.2019 00:00
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
04.12.2019 04:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.12.2019
Дата и время проведения электронного аукциона
09.12.2019 04:00
Лоты
Сведения о лоте
ИД лота
Номер лота
1
Статус
Опубликован(-а)
Наименование лота
Лот 1
Начальная (максимальная) цена договора (лота), руб.
11 930 651.20
Размер обеспечения заявки, руб.
Сумма, подлежащая блокированию на площадке
238 613.02
Депозит (услуги Оператора), руб.
5 500.00
Минимальный шаг, %
0.50
Максимальный шаг, %
5.00
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг
соответствии с Разделом VIII «Проект договора»
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг
Дата начала: с даты передачи Объекта Подрядчику Республика Бурятия, Кабанский р-он, с. Кабанск, кв-л 1, д. 5, ул. Ленина, д. 15; д. 35 капитальный ремонт крыши Дата окончания: в течение 80 календарных дней, но не позднее 30 сентября 2020 года. Республика Бурятия, Кабанский р-он, с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15; д. 31; д. 35; с. Творогово, кв-л. 2, д.1; д. 2; д. 3; д. 4. система электроснабжения Перед началом выполнения работ: - в течение 25 календарных дней с даты заключения договора – комплектация объекта необходимыми материалами и изделиями. Дата окончания: в течение 60 календарных дней, но не позднее 30 сентября 2020 года. Окончательные сроки выполнения работ согласовываются сторонами при подписании договора, в соответствии с графиком (графиками) выполнения работ.
Место выполнения работ и (или) оказания услуг
Место выполнения работ и (или) оказания услуг
Кладр
Код КЛАДР
03009000000
Наименование
Российская Федерация, Бурятия Респ, Кабанский р-н
Адрес
1) с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5; 2) с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15; 3) с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31; 4) с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35; 5) с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1; 6) с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2; 7) с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3; 8) с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору, руб.
1 133 411.86
Сведения о заказчике
Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
ИНН
0326522362
КПП
032601001
ОГРН
1140327006951
ИКО
Адрес заказчика
670000, Бурятия, Улан-Удэ, Толстого, дом 23

Документы

Титульный лист.pdf
Обоснование НМЦ.pdf
Техническое задание.pdf
Приложение № 7.5.2.1 к документации об ЭА.pdf
Приложение № 7.5.3 к документации об ЭА.pdf
Приложение № 7.5.4.2 к документации об ЭА.pdf
Приложение № 7.5.6 к документации об ЭА.pdf

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка Электродвигателей постоянного и переменного тока для филиалов ООО «РН-Бурение» на 2020г.
ЗП-81022717 (Выполнение строительно-монтажных работ)
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора продажи непрофильных активов, принадлежащих АО «ТАЛК» - Автогидроподъемник ГАЗ-3307 ВС-22.02
Лазерная резка деталей по чертежам для создания демонстратора авиационной интегрированной электроэнергетической системы
Открытый аукцион в электронной форме №28/ОАЭ-ДГТ/19 на право заключения договора оказания услуг информационного обслуживания экземпляров системы КонсультантПлюс, с поставкой экземпляра системы КонсультантАрбитраж: Арбитражный суд всех округов (до 2 ОД)
Торги с применением метода понижения начальной цены (Голландский аукцион) на право заключения договора аренды нежилых помещений Пом. I (30-31, 33, 51), общей площадью 100, 73 кв. м, расположенные на первом этаже нежилого здания по адресу: Хабаровский край; г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 13, Пом. I (30-51, 63-65).

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.